ADUNA-2022-01
- Objeto del contrato
-
El Ayuntamiento de Aduna, convoca procedimiento de contratación para la ejecución de las obras de habilitación de “Zona 30” en el casco urbano y construcción de acera mixta entre el casco urbano y Zubitxiki industriagunea de Aduna, por procedimiento abierto simplificado y varios criterios de adjudicación.
- Fecha de la primera publicación
- 09/08/2022 14:16
- Fecha de la última publicación
- 06/03/2024 13:31
- Expediente
- ADUNA-2022-01
- Tipo de contrato
- Obras
- Estado de la tramitación
- Formalizado / En ejecución
- Presupuesto del contrato sin IVA
- 453.629,68
- Poder adjudicador
- Ayuntamiento de Aduna
- Entidad impulsora
-
P2000200B - Ayuntamiento de Aduna
- Dirección web de Licitación electrónica
- https://www.contratacion.euskadi.eus/KPELicitacion
- Introducción
- Organismos
- Objeto Contrato
- Datos Económicos
- Ficheros
- Lotes
- Tablón Anuncios
- Gestión Ofertas
- Resolución
- Contrato
- Publicaciones
- Recurso
- Histórico
El Ayuntamiento de Aduna, convoca procedimiento de contratación para la ejecución de las obras de habilitación de “Zona 30” en el casco urbano y construcción de acera mixta entre el casco urbano y Zubitxiki industriagunea de Aduna, por procedimiento abierto simplificado y varios criterios de adjudicación.
ADUNA-2022-01
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación
Ayuntamiento de Aduna
Herriko plaza, 1 20150 Aduna (Gipuzkoa)
P2000200B - Ayuntamiento de Aduna
Herriko plaza, 1. 20150 Aduna (Gipuzkoa)
Pleno
Servicios públicos generales
Contacto Administrativo
Itziar Amiano
Herriko Plaza, 1. 20150 Aduna (Gipuzkoa)
Izaskun Albisu
Herriko Plaza, 1. 20150 Aduna (Gipuzkoa)
Contacto Técnico
Mikel Von wichmann Pavletich (SECRETARIO INTERVENTOR)
Herriko plaza, 1. 20150 Aduna (Gipuzkoa)
Componente de la mesa/comité
Mikel Von Wichmann Pavletich
idazkaritza@aduna.eus
Josu Amilibia Alsua
udala@aduna.eus
Itziar Amiano Irizar
udala@aduna.eus
Jone Olasagasti Arzallus
udala@aduna.eus
Izaskun Albisu Ansa
kontabilitatea@aduna.eus
Arkaitz Izagirre Ibarguen
udala@aduna.eus
Tribunal Administrativo Foral de Recursos Contractuales de Gipuzkoa
Ayuntamiento Pleno
https://www.contratacion.euskadi.eus/
Pluralidad de criterios
Mejora a la baja del tipo de licitación
Criterios de calidad (en su caso)
Reducción del plazo de ejecución
Ampliación del plazo de garantía obligatoria
Memoria técnica y programación de los trabajos
https://www.contratacion.euskadi.eus/KPELicitacion
Medioambientales
Sociales
Igualdad de Mujeres y Hombres
Proyecto de obra ACERA CASCO ADUNA - ZUBITXIKI
548.871,91
Proyecto de obra ACERA CASCO ADUNA - ZUBITXIKI
SOBRE PRIMERO: Declaración responsable y oferta de criterios no automáticos
Medios electrónicos
SOBRE SEGUNDO: Oferta evaluable automáticamente a través de formulas
Medios electronicos
NOTA ACLARATORIA II: Sobre presentación de oferta referente al plazo de ejecución.
NOTA ACLARATORIA: Subsanación y ampliación de plazos para presentación de ofertas.
PUBLICIDAD DE SUBVENCIÓN CONCEDIDA
CONSTRUCCIONES OTEGUI GAZTAÑAGA SL
CONSTRUCCIONES MOYUA, S.L.
JAIZUBIA OBRAS Y SERVICIOS S.L.
MARIEZCURRENA
CAMPEZO OBRAS Y SERVICIOS, S.A.
BIXENTE OTEGI LIZASO, S.L.
CONSTRUCCIONES ECHAIDE SA
CONSTRUCCIONES ITURRIOZ, S.A.
SASOI ERAIKUNTZAK, S.L.
Oferta base