Contrataciones

P20026573

Euskal Trenbide Sarea

Imprimir

 |

Sello de Tiempo
Objeto del contrato

Servicio para la redacción de los proyectos de instalaciones de la ampliación del Tranvía de Gasteiz a Zabalgana

Fecha de la primera publicación
28/03/2025 09:22
Fecha de la última publicación
20/08/2025 05:02
Expediente
P20026573
Tipo de contrato
Servicios
Estado de la tramitación
Formalizado / En ejecución
Presupuesto del contrato sin IVA
400.000
Poder adjudicador
Euskal Trenbide Sarea
Entidad impulsora

S0100001G - ETS - Euskal Trenbide Sarea

Dirección web de Licitación electrónica
https://www.contratacion.euskadi.eus/KPELicitacion

Descarga de los ficheros

 |

Suscribir alertas anuncio

 |

Trazabilidad
Objeto del contrato

Servicio para la redacción de los proyectos de instalaciones de la ampliación del Tranvía de Gasteiz a Zabalgana

Expediente

P20026573

Contrato menor
No
Contrato en la gestión del Covid-19
No
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
No
Procedimiento de adjudicación
Abierto
Ley Nacional
Ley 9/2017
Sujeto a regulación armonizada
Sí
Motivos de exclusión
Situación análoga a la quiebra con arreglo al Derecho nacional
Descripcion de los motivos de exclusión en castellano
Situación análoga a la quiebra con arreglo al Derecho nacional
Motivos de exclusión
Quiebra
Descripcion de los motivos de exclusión en castellano
Quiebra
Motivos de exclusión
Corrupción
Descripcion de los motivos de exclusión en castellano
Corrupción
Motivos de exclusión
Convenio con los acreedores
Descripcion de los motivos de exclusión en castellano
Convenio con los acreedores
Motivos de exclusión
Participación en una organización delictiva
Descripcion de los motivos de exclusión en castellano
Participación en una organización delictiva
Motivos de exclusión
Acuerdos con otros operadores económicos destinados a falsear la competencia
Descripcion de los motivos de exclusión en castellano
Acuerdos con otros operadores económicos destinados a falsear la competencia
Motivos de exclusión
Incumplimiento de obligaciones en materia de Derecho medioambiental
Descripcion de los motivos de exclusión en castellano
Incumplimiento de obligaciones en materia de Derecho medioambiental
Motivos de exclusión
Blanqueo de capitales o financiación del terrorismo
Descripcion de los motivos de exclusión en castellano
Blanqueo de capitales o financiación del terrorismo
Motivos de exclusión
Fraude
Descripcion de los motivos de exclusión en castellano
Fraude
Motivos de exclusión
Trabajo infantil y otras formas de trata de seres humanos
Descripcion de los motivos de exclusión en castellano
Trabajo infantil y otras formas de trata de seres humanos
Motivos de exclusión
Insolvencia
Descripcion de los motivos de exclusión en castellano
Insolvencia
Motivos de exclusión
Incumplimiento de obligaciones en materia de Derecho laboral
Descripcion de los motivos de exclusión en castellano
Incumplimiento de obligaciones en materia de Derecho laboral
Motivos de exclusión
Activos que están siendo administrados por un liquidador
Descripcion de los motivos de exclusión en castellano
Activos que están siendo administrados por un liquidador
Motivos de exclusión
Que haya incurrido en falsas declaraciones, le haya ocultado información, no esté en condiciones de facilitar los documentos necesarios y haya obtenido información confidencial sobre este procedimiento
Descripcion de los motivos de exclusión en castellano
Que haya incurrido en falsas declaraciones, le haya ocultado información, no esté en condiciones de facilitar los documentos necesarios y haya obtenido información confidencial sobre este procedimiento
Motivos de exclusión
Incumplimiento de las obligaciones establecidas en los motivos de exclusión puramente nacionales
Descripcion de los motivos de exclusión en castellano
Motivos de exclusión puramente nacionales
Motivos de exclusión
Conflicto de intereses debido a su participación en el procedimiento de contratación
Descripcion de los motivos de exclusión en castellano
Conflicto de intereses debido a su participación en el procedimiento de contratación
Motivos de exclusión
Participación, directa o indirecta, en la preparación del presente procedimiento de contratación
Descripcion de los motivos de exclusión en castellano
Participación, directa o indirecta, en la preparación del presente procedimiento de contratación
Motivos de exclusión
Mala conducta profesional grave
Descripcion de los motivos de exclusión en castellano
Ha cometido una falta profesional grave
Motivos de exclusión
Rescisión anticipada, imposición de daños y perjuicios u otras sanciones comparables
Descripcion de los motivos de exclusión en castellano
Rescisión anticipada, imposición de daños y perjuicios u otras sanciones comparables
Motivos de exclusión
Incumplimiento de obligaciones en materia de Derecho social
Descripcion de los motivos de exclusión en castellano
Incumplimiento de obligaciones en materia de Derecho social
Motivos de exclusión
Incumplimiento de la obligación relacionada con el pago de las contribuciones a la seguridad social
Descripcion de los motivos de exclusión en castellano
Pago de cotizaciones a la seguridad social
Motivos de exclusión
Las actividades empresariales han sido suspendidas
Descripcion de los motivos de exclusión en castellano
Las actividades empresariales han sido suspendidas
Motivos de exclusión
Incumplimiento de la obligación relacionada con el pago de impuestos
Descripcion de los motivos de exclusión en castellano
Pago de impuestos
Motivos de exclusión
Delitos de terrorismo o delitos ligados a las actividades terroristas
Descripcion de los motivos de exclusión en castellano
Delitos de terrorismo o delitos ligados a las actividades terroristas
Acuerdo Marco
No
Sistema dinámico de adquisición
No
Contratación conjunta
No
Encargo a medios propios
No
Estado de la tramitación
Formalizado / En ejecución
Tramitación
Ordinaria
Tipo de contrato
Servicios
Recurso
No
Licitación electrónica
Sí
Dirección web de Licitación electrónica

https://www.contratacion.euskadi.eus/KPELicitacion

Licitación KPE
Sí
Comunicación

Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación

Poder adjudicador

Euskal Trenbide Sarea

Código NUTS
ES213
Dirección Postal

San Vicente, 8 Planta 14 (Edificio Albia) 480001- BILBAO

Dirección Web

http://www.ets-rfv.euskadi.net/v86-ets/es/

Entidad impulsora

S0100001G - ETS - Euskal Trenbide Sarea

Dirección Postal

San Vicente, 8 Planta 14 (Edificio Albia) 480001 Bilbao

Organo contratación

Comisión Delegada en Materia de Contratación de ETS

Entidad tramitadora

S0100001G - ETS - Euskal Trenbide Sarea

Dirección Postal

San Vicente, 8 Planta 14 (Edificio Albia) 480001 Bilbao

Mesa contratación
Mesa de Contratación - ETS - Euskal Trenbide Sarea
Tipo poder
Otro
Principal actividad

Otra actividad

Otro tipo de poder

Ente público de derecho privado

Otro tipo de actividad

Gestor de la infraestructura ferroviaria

Contacto Administrativo

Nombre y Apellidos

EUSKAL TRENBIDE SAREA

Dirección

San Vicente, 8 Planta 14 (Edificio Albia) 48001 Bilbao

Dirección Web
http://www.ets-rfv.euskadi.net/v86-ets/es/
Email
kontratazioa@ets-rfv.eus
Teléfono
+34 946572600

Contacto Técnico

Nombre y Apellidos

EUSKAL TRENBIDE SAREA

Dirección

San Vicente, 8 Planta 14 (Edificio Albia) 48001 Bilbao

Dirección Web
http://www.ets-rfv.euskadi.net/v86-ets/es/
Email
kontratazioa@ets-rfv.eus
Teléfono
+34 946572600
Quorum mínimo de apertura
2

Componente de la mesa/comité

Nombre

Matxalen Elordi de Aguirre

Función
Secretario/a
Email

melordi@ets-rfv.eus

Nombre

Jabier Irazabal Casamitjana Irazabal Casamitjana

Función
Suplente
Email

jirazabal@ets-rfv.eus

Nombre

Leire Renteria Dominguez Renteria Dominguez

Función
Suplente
Email

lrenteria@ets-rfv.eus

Nombre

Jon Arratibel Goenaga Arratibel Goenaga

Función
Suplente
Email

jarratibel@ets-rfv.eus

Nombre

Garbiñe Saez Molinuevo

Función
Suplente
Email

gsaez@ets-rfv.eus

Nombre

Javier Ortega Burguera

Función
Otro
Email

jortega@ets-rfv.eus

Órgano de recurso
Descripción

Órgano Administrativo de Recursos Contractuales

Dirección Postal
Donostia-San Sebastián, 1 01010 Vitoria-Gasteiz
Localidad
Vitoria-Gasteiz
Código Postal
01010
Teléfono
+34 945019595
Email
oarc@euskadi.eus
Principal
Sí
El contrato es adjudicado por una central de compras
No
CPV
71311230-2 - Servicios de ingeniería ferroviaria (Principal)
Lugar de ejecución principal en la UE
Sí
NUTS del lugar ejecución principal
Código NUTS
ES211 - Araba/Álava (Principal)
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP)
No
División en lotes
Sí
Se aceptan variantes
No
Se aceptan opciones
No
Precios unitarios
No
Modo de acceso a los pliegos

https://www.contratacion.euskadi.eus/

Duración del contrato
10 Meses
Prórrogas
No
La prestación del servicio se reserva a una profesión concreta
No
Solvencia económica y financiera indicados en los pliegos de contratación
Sí
Lista y breve descripción de los criterios de solvencia

- Volumen anual de negocios referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse (en su caso)

El importe del volumen anual de negocios del año de mayor volumen será igual o superior a 105.000,00 € (IVA excluido) para el para el LOTE 1, 180.000,00 € (IVA excluido) para el para el LOTE 2, 75.000,00 € (IVA excluido) para el para el LOTE 3, 150.000,00 € (IVA excluido) para el para el LOTE 4 y 90.000,00 € (IVA excluido) para el para el LOTE 5.

Criterios de solvencia indicados en los pliegos de contratación
Sí
Lista y breve descripción de los criterios de solvencia

- La empresa licitadora deberá haber realizado al menos: o Para el lote 1, tres (3) trabajos similares al objeto del presente contrato, entendiéndose como tal un trabajo de redacción de proyectos de señalización tranviaria o ferroviaria, de presupuesto igual o superior a 49.000,00 euros durante los últimos tres (3) años. o Para el lote 2, tres (3) trabajos similares al objeto del presente contrato, entendiéndose como tal un trabajo de redacción de proyectos de señalización viaria en entornos ferroviarios o tranviarios, de presupuesto igual o superior a 84.000,00 euros durante los últimos tres (3) años. o Para el lote 3, tres (3) trabajos similares al objeto del presente contrato, entendiéndose como tal un trabajo de redacción de proyectos de comunicaciones de infraestructuras tranviarias o ferroviarias, de presupuesto igual o superior a 35.000,00 euros durante los últimos tres (3) años. o Para el lote 4, tres (3) trabajos similares al objeto del presente contrato, entendiéndose como tal un trabajo de redacción de proyectos de instalaciones eléctricas de infraestructuras tranviarias o ferroviarias, de presupuesto igual o superior a 70.000,00 euros durante los últimos tres (3) años. o Para el lote 5, tres (3) trabajos similares al objeto del presente contrato, entendiéndose como tal un trabajo de redacción de proyectos de electrificación tranviaria o ferroviaria, de presupuesto igual o superior a 42.000,00 euros durante los últimos tres (3) años.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse (en su caso)

- La empresa licitadora deberá haber realizado al menos: o Para el lote 1, tres (3) trabajos similares al objeto del presente contrato, entendiéndose como tal un trabajo de redacción de proyectos de señalización tranviaria o ferroviaria, de presupuesto igual o superior a 49.000,00 euros durante los últimos tres (3) años. o Para el lote 2, tres (3) trabajos similares al objeto del presente contrato, entendiéndose como tal un trabajo de redacción de proyectos de señalización viaria en entornos ferroviarios o tranviarios, de presupuesto igual o superior a 84.000,00 euros durante los últimos tres (3) años. o Para el lote 3, tres (3) trabajos similares al objeto del presente contrato, entendiéndose como tal un trabajo de redacción de proyectos de comunicaciones de infraestructuras tranviarias o ferroviarias, de presupuesto igual o superior a 35.000,00 euros durante los últimos tres (3) años. o Para el lote 4, tres (3) trabajos similares al objeto del presente contrato, entendiéndose como tal un trabajo de redacción de proyectos de instalaciones eléctricas de infraestructuras tranviarias o ferroviarias, de presupuesto igual o superior a 70.000,00 euros durante los últimos tres (3) años. o Para el lote 5, tres (3) trabajos similares al objeto del presente contrato, entendiéndose como tal un trabajo de redacción de proyectos de electrificación tranviaria o ferroviaria, de presupuesto igual o superior a 42.000,00 euros durante los últimos tres (3) años.

Criterios de adjudicación

Pluralidad de criterios

Criterios relativos al coste (en caso de pluralidad de criterios)
Criterio

Oferta económica

Ponderación
48

Criterios de calidad (en su caso)

Criterio

Calidad técnica de la oferta

Ponderación
25
Criterio

Metodología para el desarrollo de los trabajos

Ponderación
24
Criterio

Experiencia del autor del proyecto

Ponderación
3
Número previsto de candidatos:
0
Número mínimo de candidatos:
0
Número máximo de candidatos:
0
Se utilizará subasta electrónica
No
Lugar de presentación de las ofertas o solicitudes de participación
Dirección

https://www.contratacion.euskadi.eus/KPELicitacion

Dirección Web
https://www.contratacion.euskadi.eus/inicio/
Teléfono
+34 945016298
Email
laguntzakpe@euskadi.eus
Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación
Lenguaje
ES - Español
Lenguaje
EU - Euskera
Las ofertas deben presentarse en forma de catálogos electrónicos o incluir un catálogo electrónico
No
Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener la oferta
2 Meses
Cláusulas especiales
Tipo

Medioambientales

Criterios de Adjudicación
No
Condiciones especiales de ejecución
Sí
Criterios de solvencia técnica
No
Contratos reservados
No
Otros
No
Tipo

Sociales

Criterios de Adjudicación
No
Condiciones especiales de ejecución
Sí
Criterios de solvencia técnica
No
Contratos reservados
No
Otros
No
Tipo

Igualdad de Mujeres y Hombres

Criterios de Adjudicación
No
Condiciones especiales de ejecución
Sí
Criterios de solvencia técnica
No
Contratos reservados
No
Otros
No
Reservado a talleres protegidos
No
A ejecutar en un programa de empleo protegido
No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato
No
Observaciones del fichero

Corrección en amarillo

Se trata de contratos periódicos
No
Se utilizará el pedido electrónico
No
Se aceptará la facturación electrónica
No
Se utilizará el pago electrónico
No
Valor estimado

400.000

Presupuesto del contrato sin IVA
400.000
Presupuesto del contrato con IVA
484.000
Financiado con fondos de la UE
No
IVA(s) del presupuesto del contrato
Concepto
IVA
Tipo de IVA
21 %, tipo de IVA general
Garantía provisional
No
Garantía definitiva
Sí
Importe de la garantía definitiva

5% del precio de adjudicación, IVA excluido.

Ficheros
Nombre del fichero
11_26573_RESOLUCIÓN APROBACIÓN EXPEDIENTE.pdf
Tipo de fichero
Aprobación del expediente
Nombre del fichero
03_26573_CARÁTULA.pdf
Tipo de fichero
Carátula
Nombre del fichero
DEUC.zip
Tipo de fichero
DEUC
DEUC servicio en línea
DEUC instrucciones
Nombre del fichero
02_26573_INFORME INSUFICIENCIA MEDIOS_sin.pdf
Tipo de fichero
Informe de insuficiencia de medios
Nombre del fichero
01_26573_MEMORIA JUSTIFICATIVA_sin.pdf
Tipo de fichero
Memoria justificativa
Nombre del fichero
05_26573_PPTP_V3.pdf
Tipo de fichero
Pliego de bases técnicas
Observaciones del fichero

Corrección en amarillo

Nombre del fichero
04_26573_PCAP.pdf
Tipo de fichero
Pliego de cláusulas administrativas particulares
Pueden presentarse ofertas para

Todos los lotes

Nº máximo de lotes
5
Nº máximo de lotes que pueden adjudicarse a un único licitador
5
Lotes
Identificador

Lote 1

Objeto del contrato

Proyecto de Señalización Tranviaria -

Valor estimado

70.000

Presupuesto del contrato sin IVA

70.000

Presupuesto del contrato con IVA

84.700

Financiado con fondos de la UE
No
CPV
71311230-2 - Servicios de ingeniería ferroviaria (Principal)
Lugar de ejecución principal en la UE
Sí
NUTS del lugar ejecución principal
Código NUTS
ES211 - Araba/Álava (Principal)
Se aceptan variantes
No
Número máximo de variantes

0

Duración del lote
6 Meses
Criterios de adjudicación

Pluralidad de criterios

Criterios relativos al coste (en caso de pluralidad de criterios)
Criterio

Oferta económica

Ponderación
48
Criterios de calidad (en su caso)
Criterio

Calidad técnica de la oferta

Ponderación
25
Criterio

Experiencia del autor del proyecto

Ponderación
3
Criterio

Metodología para el desarrollo de los trabajos

Ponderación
24
Número previsto de candidatos:
0
Número mínimo de candidatos:
0
Número máximo de candidatos:
0
Las ofertas deben presentarse en forma de catálogos electrónicos o incluir un catálogo electrónico
No
Identificador

Lote 2

Objeto del contrato

Proyecto de Señalización Viaria -

Valor estimado

120.000

Presupuesto del contrato sin IVA

120.000

Presupuesto del contrato con IVA

145.200

Financiado con fondos de la UE
No
CPV
71311230-2 - Servicios de ingeniería ferroviaria (Principal)
Lugar de ejecución principal en la UE
Sí
NUTS del lugar ejecución principal
Código NUTS
ES211 - Araba/Álava (Principal)
Se aceptan variantes
No
Número máximo de variantes

0

Duración del lote
10 Meses
Criterios de adjudicación

Pluralidad de criterios

Criterios relativos al coste (en caso de pluralidad de criterios)
Criterio

Oferta económica

Ponderación
48
Criterios de calidad (en su caso)
Criterio

Calidad técnica de la oferta

Ponderación
25
Criterio

Experiencia del autor del proyecto

Ponderación
3
Criterio

Metodología para el desarrollo de los trabajos

Ponderación
24
Número previsto de candidatos:
0
Número mínimo de candidatos:
0
Número máximo de candidatos:
0
Las ofertas deben presentarse en forma de catálogos electrónicos o incluir un catálogo electrónico
No
Identificador

Lote 3

Objeto del contrato

Proyecto de Comunicaciones -

Valor estimado

50.000

Presupuesto del contrato sin IVA

50.000

Presupuesto del contrato con IVA

60.500

Financiado con fondos de la UE
No
CPV
71311230-2 - Servicios de ingeniería ferroviaria (Principal)
Lugar de ejecución principal en la UE
Sí
NUTS del lugar ejecución principal
Código NUTS
ES211 - Araba/Álava (Principal)
Se aceptan variantes
No
Número máximo de variantes

0

Duración del lote
6 Meses
Criterios de adjudicación

Pluralidad de criterios

Criterios relativos al coste (en caso de pluralidad de criterios)
Criterio

Oferta económica

Ponderación
48
Criterios de calidad (en su caso)
Criterio

Calidad técnica de la oferta

Ponderación
25
Criterio

Experiencia del autor del proyecto

Ponderación
3
Criterio

Metodología para el desarrollo de los trabajos

Ponderación
24
Número previsto de candidatos:
0
Número mínimo de candidatos:
0
Número máximo de candidatos:
0
Las ofertas deben presentarse en forma de catálogos electrónicos o incluir un catálogo electrónico
No
Identificador

Lote 4

Objeto del contrato

Proyecto de Instalaciones Eléctricas -

Valor estimado

100.000

Presupuesto del contrato sin IVA

100.000

Presupuesto del contrato con IVA

121.000

Financiado con fondos de la UE
No
CPV
71311230-2 - Servicios de ingeniería ferroviaria (Principal)
Lugar de ejecución principal en la UE
Sí
NUTS del lugar ejecución principal
Código NUTS
ES211 - Araba/Álava (Principal)
Se aceptan variantes
No
Número máximo de variantes

0

Duración del lote
8 Meses
Criterios de adjudicación

Pluralidad de criterios

Criterios relativos al coste (en caso de pluralidad de criterios)
Criterio

Oferta económica

Ponderación
48
Criterios de calidad (en su caso)
Criterio

Calidad técnica de la oferta

Ponderación
25
Criterio

Experiencia del autor del proyecto

Ponderación
3
Criterio

Metodología para el desarrollo de los trabajos

Ponderación
24
Número previsto de candidatos:
0
Número mínimo de candidatos:
0
Número máximo de candidatos:
0
Las ofertas deben presentarse en forma de catálogos electrónicos o incluir un catálogo electrónico
No
Identificador

Lote 5

Objeto del contrato

Proyecto de Electrificación

Valor estimado

60.000

Presupuesto del contrato sin IVA

60.000

Presupuesto del contrato con IVA

72.600

Financiado con fondos de la UE
No
CPV
71311230-2 - Servicios de ingeniería ferroviaria (Principal)
Lugar de ejecución principal en la UE
Sí
NUTS del lugar ejecución principal
Código NUTS
ES211 - Araba/Álava (Principal)
Se aceptan variantes
No
Número máximo de variantes

0

Duración del lote
6 Meses
Criterios de adjudicación

Pluralidad de criterios

Criterios relativos al coste (en caso de pluralidad de criterios)
Criterio

Oferta económica

Ponderación
48
Criterios de calidad (en su caso)
Criterio

Calidad técnica de la oferta

Ponderación
25
Criterio

Experiencia del autor del proyecto

Ponderación
3
Criterio

Metodología para el desarrollo de los trabajos

Ponderación
24
Número previsto de candidatos:
0
Número mínimo de candidatos:
0
Número máximo de candidatos:
0
Las ofertas deben presentarse en forma de catálogos electrónicos o incluir un catálogo electrónico
No
Fecha límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación
09/05/2025 12:00
Apertura de plicas Capacidad y solvencia
Descripción

La fecha es estimada

Fecha de apertura
09/05/2025 12:30
Pública
No
Apertura de plicas Juicios de valor
Descripción

La fecha es estimada

Fecha de apertura
09/05/2025 13:00
Pública
No
Lugar

Oficinas centrales de ETS

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura

No público

Apertura de plicas Fórmulas
Descripción

Apertura del sobre B

Fecha de apertura
05/06/2025 11:00
Pública
Sí
Lugar

Tema / Arloa: P20026573 Hora / Ordua: 5 jun 2025 11:00 a. m. Madrid Unirse a la reunión / Bilerara elkartu Zoom https://ets-rfv-eus.zoom.us/j/97103322639 ID de reunión / Bileraren identifikazio zenbakia: 971 0332 2639 Código de acceso / Pasahitza: 752458

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura

Público

Acuerdos de la mesa/comité
Descripción

Acuerdo de ampliación de plazo de presentación

Fichero
ESKAINTZAK AURKEZTEKO EPEA LUZATZEKO AKORDIOA.pdf
Descripción

Acta de apertura del Sobre A

Fichero
19_26573_ACTA APERTURA SOBRE A.pdf
Descripción

Acta de apertura del Sobre C

Fichero
20_26573_ACTA APERTURA SOBRE C.pdf
Descripción

Acta Mesa 27-05-2025

Fichero
20-3-1_26573_ACTA MESA 2025-05-27.pdf
Descripción

Acta de apertura del Sobre B

Fichero
22_26573_ACTA APERTURA SOBRE B.pdf
Descripción

Propuesta de adjudicación

Fichero
25_26573_RESOLUCIÓN_Propuesta Adjudicación.pdf
Aclaración al pliego
Aclaración

Aclaración

Fecha aclaración
02/04/2025
Fichero
14_26573_ACTA ACLARACIÓN PLIEGOS.pdf
Aclaración

Aclaración 2

Fecha aclaración
07/04/2025
Fichero
14_26573_ACTA ACLARACIÓN PLIEGOS 2.pdf
Aclaración

Aclaraciones 3

Fecha aclaración
23/04/2025
Fichero
14_26573_ACTA ACLARACIÓN PLIEGOS 3.pdf
Aclaración

Aclaraciones 4

Fecha aclaración
23/04/2025
Fichero
14_26573_ACTA ACLARACIÓN PLIEGOS 4.pdf
Aclaración

Aclaraciones 5

Fecha aclaración
30/04/2025
Fichero
14_26573_ACTA ACLARACIÓN PLIEGOS 5.pdf
Otros
Concepto

Informe de valoración técnica. Lote 1

Fichero
21_26573_INFORME VALORACIÓN TÉCNICA L1.pdf
Concepto

Informe de valoración técnica. Lote 2

Fichero
21_26573_INFORME VALORACIÓN TÉCNICA L2.pdf
Concepto

Informe de valoración técnica. Lote 3

Fichero
21_26573_INFORME VALORACIÓN TÉCNICA L3.pdf
Concepto

Informe de valoración técnica. Lote 4

Fichero
21_26573_INFORME VALORACIÓN TÉCNICA L4.pdf
Concepto

Informe de valoración técnica. Lote 5

Fichero
21_26573_INFORME VALORACIÓN TÉCNICA L5.pdf
Empresas Licitadoras
Razón Social

TYLIN SPAIN S L

CIF
B66186479
Lote
Lote 1
Clasificación
ENI
Es Pyme
No
Sede Social Unión Europea
Sí
Código NUTS
ES511
Provincia
Barcelona
Municipio
Barcelona
Dirección Postal
Aribau, 185 - 1ª
Código postal
08021
Teléfono 1
+34 932470069
Email
eu-estudios@tylin.com
Fecha registro
09/05/2025
Razón Social

TYLIN SPAIN S L

CIF
B66186479
Lote
Lote 3
Clasificación
ENI
Es Pyme
No
Sede Social Unión Europea
Sí
Código NUTS
ES511
Provincia
Barcelona
Municipio
Barcelona
Dirección Postal
Aribau, 185 - 1ª
Código postal
08021
Teléfono 1
+34 932470069
Email
eu-estudios@tylin.com
Fecha registro
09/05/2025
Razón Social

TYLIN SPAIN S L

CIF
B66186479
Lote
Lote 5
Clasificación
ENI
Es Pyme
No
Sede Social Unión Europea
Sí
Código NUTS
ES511
Provincia
Barcelona
Municipio
Barcelona
Dirección Postal
Aribau, 185 - 1ª
Código postal
08021
Teléfono 1
+34 932470069
Email
eu-estudios@tylin.com
Fecha registro
09/05/2025
Razón Social

IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE, S.A.

CIF
A48283964
Lote
Lote 4
Es Pyme
No
Sede Social Unión Europea
Sí
Código NUTS
ES213
Provincia
Bizkaia
Municipio
Bilbao
Dirección Postal
AVDA. ZARANDOA, 23
Código postal
48015
Teléfono 1
+34 944797600
Email
civil@idom.com
Fecha registro
09/05/2025
Razón Social

IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE, S.A.

CIF
A48283964
Lote
Lote 5
Es Pyme
No
Sede Social Unión Europea
Sí
Código NUTS
ES213
Provincia
Bizkaia
Municipio
Bilbao
Dirección Postal
AVDA. ZARANDOA, 23
Código postal
48015
Teléfono 1
+34 944797600
Email
civil@idom.com
Fecha registro
09/05/2025
Razón Social

IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE, S.A.

CIF
A48283964
Lote
Lote 1
Es Pyme
No
Sede Social Unión Europea
Sí
Código NUTS
ES213
Provincia
Bizkaia
Municipio
Bilbao
Dirección Postal
AVDA. ZARANDOA, 23
Código postal
48015
Teléfono 1
+34 944797600
Email
civil@idom.com
Fecha registro
09/05/2025
Razón Social

SAITEC, S.A.

CIF
A48264725
Lote
Lote 1
Es Pyme
No
Sede Social Unión Europea
Sí
Código NUTS
ES213
Provincia
Bizkaia
Municipio
Leioa
Dirección Postal
Parque Empresarial Ibarrabarri. Edificio A-2
Código postal
48940
Teléfono 1
+34 944646511
Email
saitec@saitec.es
Fecha registro
09/05/2025
Razón Social

SAITEC, S.A.

CIF
A48264725
Lote
Lote 2
Es Pyme
No
Sede Social Unión Europea
Sí
Código NUTS
ES213
Provincia
Bizkaia
Municipio
Leioa
Dirección Postal
Parque Empresarial Ibarrabarri. Edificio A-2
Código postal
48940
Teléfono 1
+34 944646511
Email
saitec@saitec.es
Fecha registro
09/05/2025
Razón Social

SAITEC, S.A.

CIF
A48264725
Lote
Lote 5
Es Pyme
No
Sede Social Unión Europea
Sí
Código NUTS
ES213
Provincia
Bizkaia
Municipio
Leioa
Dirección Postal
Parque Empresarial Ibarrabarri. Edificio A-2
Código postal
48940
Teléfono 1
+34 944646511
Email
saitec@saitec.es
Fecha registro
09/05/2025
Razón Social

SAITEC, S.A.

CIF
A48264725
Lote
Lote 3
Es Pyme
No
Sede Social Unión Europea
Sí
Código NUTS
ES213
Provincia
Bizkaia
Municipio
Leioa
Dirección Postal
Parque Empresarial Ibarrabarri. Edificio A-2
Código postal
48940
Teléfono 1
+34 944646511
Email
saitec@saitec.es
Fecha registro
09/05/2025
Razón Social

SAITEC, S.A.

CIF
A48264725
Lote
Lote 4
Es Pyme
No
Sede Social Unión Europea
Sí
Código NUTS
ES213
Provincia
Bizkaia
Municipio
Leioa
Dirección Postal
Parque Empresarial Ibarrabarri. Edificio A-2
Código postal
48940
Teléfono 1
+34 944646511
Email
saitec@saitec.es
Fecha registro
09/05/2025
Razón Social

CAF TURNKEY & ENGINEERING, S.L.

CIF
B95503819
Lote
Lote 2
Es Pyme
No
Sede Social Unión Europea
Sí
Código NUTS
ES213
Provincia
Bizkaia
Municipio
Zamudio
Dirección Postal
Parque Tecnológico E205-2
Código postal
48170
Teléfono 1
+34 946819550
Email
comercial@cafte.com
Fecha registro
08/05/2025
Razón Social

CAF TURNKEY & ENGINEERING, S.L.

CIF
B95503819
Lote
Lote 5
Es Pyme
No
Sede Social Unión Europea
Sí
Código NUTS
ES213
Provincia
Bizkaia
Municipio
Zamudio
Dirección Postal
Parque Tecnológico E205-2
Código postal
48170
Teléfono 1
+34 946819550
Email
comercial@cafte.com
Fecha registro
08/05/2025
Razón Social

CAF TURNKEY & ENGINEERING, S.L.

CIF
B95503819
Lote
Lote 4
Es Pyme
No
Sede Social Unión Europea
Sí
Código NUTS
ES213
Provincia
Bizkaia
Municipio
Zamudio
Dirección Postal
Parque Tecnológico E205-2
Código postal
48170
Teléfono 1
+34 946819550
Email
comercial@cafte.com
Fecha registro
08/05/2025
Razón Social

CAF TURNKEY & ENGINEERING, S.L.

CIF
B95503819
Lote
Lote 3
Es Pyme
No
Sede Social Unión Europea
Sí
Código NUTS
ES213
Provincia
Bizkaia
Municipio
Zamudio
Dirección Postal
Parque Tecnológico E205-2
Código postal
48170
Teléfono 1
+34 946819550
Email
comercial@cafte.com
Fecha registro
08/05/2025
Razón Social

CAF TURNKEY & ENGINEERING, S.L.

CIF
B95503819
Lote
Lote 1
Es Pyme
No
Sede Social Unión Europea
Sí
Código NUTS
ES213
Provincia
Bizkaia
Municipio
Zamudio
Dirección Postal
Parque Tecnológico E205-2
Código postal
48170
Teléfono 1
+34 946819550
Email
comercial@cafte.com
Fecha registro
08/05/2025
Nº de licitadores presentados
4
Nº de ofertas recibidas de pyme
0
Nº de ofertas recibidas de otros Estados miembro de la UE
0
Nº de ofertas recibidas de terceros países
0
Nº de ofertas recibidas por vía electrónica
4
Adjudicación
Oferta Adjudicataria

Oferta base

Precio sin IVA
55.800
Precio con IVA
67.518
Plazo (meses)
6
Fecha adjudicación
03/07/2025
Plazo
6 Meses
Fecha inicio plazo
04/08/2025
Empresa Adjudicataria
Razón social
CAF TURNKEY & ENGINEERING, S.L.
CIF
B95503819
Lote

Lote 1

Lugar de ejecución principal en la UE
Sí
NUTS del lugar ejecución principal
ES211 - Araba/Álava (Principal)
Nº de licitadores presentados
4
Nº de ofertas recibidas de pyme
0
Nº de ofertas recibidas de otros Estados miembro de la UE
0
Nº de ofertas recibidas de terceros países
0
Nº de ofertas recibidas por vía electrónica
4
Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación
No
Adjudicación
Oferta Adjudicataria

Oferta base

Precio sin IVA
90.000
Precio con IVA
108.900
Plazo (meses)
10
Fecha adjudicación
03/07/2025
Plazo
10 Meses
Fecha inicio plazo
04/08/2025
Empresa Adjudicataria
Razón social
CAF TURNKEY & ENGINEERING, S.L.
CIF
B95503819
Lote

Lote 2

Lugar de ejecución principal en la UE
Sí
NUTS del lugar ejecución principal
ES211 - Araba/Álava (Principal)
Nº de licitadores presentados
2
Nº de ofertas recibidas de pyme
0
Nº de ofertas recibidas de otros Estados miembro de la UE
0
Nº de ofertas recibidas de terceros países
0
Nº de ofertas recibidas por vía electrónica
2
Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación
No
Adjudicación
Oferta Adjudicataria

Oferta base

Precio sin IVA
39.900
Precio con IVA
48.279
Plazo (meses)
6
Fecha adjudicación
03/07/2025
Plazo
6 Meses
Fecha inicio plazo
04/08/2025
Empresa Adjudicataria
Razón social
CAF TURNKEY & ENGINEERING, S.L.
CIF
B95503819
Lote

Lote 3

Lugar de ejecución principal en la UE
Sí
NUTS del lugar ejecución principal
ES211 - Araba/Álava (Principal)
Nº de licitadores presentados
3
Nº de ofertas recibidas de pyme
0
Nº de ofertas recibidas de otros Estados miembro de la UE
0
Nº de ofertas recibidas de terceros países
0
Nº de ofertas recibidas por vía electrónica
3
Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación
No
Adjudicación
Oferta Adjudicataria

Oferta base

Precio sin IVA
85.000
Precio con IVA
102.850
Plazo (meses)
8
Fecha adjudicación
03/07/2025
Plazo
8 Meses
Fecha inicio plazo
04/08/2025
Empresa Adjudicataria
Razón social
SAITEC, S.A.
CIF
A48264725
Lote

Lote 4

Lugar de ejecución principal en la UE
Sí
NUTS del lugar ejecución principal
ES211 - Araba/Álava (Principal)
Nº de licitadores presentados
3
Nº de ofertas recibidas de pyme
0
Nº de ofertas recibidas de otros Estados miembro de la UE
0
Nº de ofertas recibidas de terceros países
0
Nº de ofertas recibidas por vía electrónica
3
Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación
No
Adjudicación
Oferta Adjudicataria

Oferta base

Precio sin IVA
51.000
Precio con IVA
61.710
Plazo (meses)
6
Fecha adjudicación
03/07/2025
Plazo
6 Meses
Fecha inicio plazo
04/08/2025
Empresa Adjudicataria
Razón social
CAF TURNKEY & ENGINEERING, S.L.
CIF
B95503819
Lote

Lote 5

Lugar de ejecución principal en la UE
Sí
NUTS del lugar ejecución principal
ES211 - Araba/Álava (Principal)
Nº de licitadores presentados
4
Nº de ofertas recibidas de pyme
0
Nº de ofertas recibidas de otros Estados miembro de la UE
0
Nº de ofertas recibidas de terceros países
0
Nº de ofertas recibidas por vía electrónica
4
Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación
No
Documentos resolución
Nombre del fichero
27_26573_RESOLUCIÓN_Adjudicación_CAF - SAITEC.pdf
Tipo de fichero
Resolución Definitiva - Resolución de adjudicación
CONTRATO
Código del contrato
P20026573196_00001
Estado Contrato
Ejecución
Lote

Lote 1

CIF
B95503819
Razón Social
CAF TURNKEY & ENGINEERING, S.L.
F. Firma Empresa / Formalización
04/08/2025
F. Firma Admin.
04/08/2025
CONTRATO
Código del contrato
P20026573196_00002
Estado Contrato
Ejecución
Lote

Lote 2

CIF
B95503819
Razón Social
CAF TURNKEY & ENGINEERING, S.L.
F. Firma Empresa / Formalización
04/08/2025
F. Firma Admin.
04/08/2025
CONTRATO
Código del contrato
P20026573196_00003
Estado Contrato
Ejecución
Lote

Lote 3

CIF
B95503819
Razón Social
CAF TURNKEY & ENGINEERING, S.L.
F. Firma Empresa / Formalización
04/08/2025
F. Firma Admin.
04/08/2025
CONTRATO
Código del contrato
P20026573196_00004
Estado Contrato
Ejecución
Lote

Lote 4

CIF
A48264725
Razón Social
SAITEC, S.A.
F. Firma Empresa / Formalización
04/08/2025
F. Firma Admin.
04/08/2025
CONTRATO
Código del contrato
P20026573196_00005
Estado Contrato
Ejecución
Lote

Lote 5

CIF
B95503819
Razón Social
CAF TURNKEY & ENGINEERING, S.L.
F. Firma Empresa / Formalización
04/08/2025
F. Firma Admin.
04/08/2025
Publicar en Perfil de Contratante
Sí
Publicar automáticamente en el DOUE
Sí
Número de anuncio en el DOUE anterior
97249d2d-1daa-46ed-a480-ac7784aa9465-01
URL del anuncio en DOUE
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:542714-2025:HTML:ES:HTML
No existe información de recursos
Abierto / Plazo de presentación
Abierto / Plazo de presentación
Abierto / Plazo de presentación
Abierto / Plazo de presentación
Abierto / Plazo de presentación
Abierto / Plazo de presentación
Abierto / Plazo de presentación
Plazo cerrado
Plazo cerrado
Plazo cerrado
Plazo cerrado
Plazo cerrado
Plazo cerrado
Adjudicación
Actual